Условие задачи
По договору подряда между заказчиком, гражданином М. и подрядчиком, ООО «Витязь», последний обязался выполнить фасадные работы на жилом доме, принадлежащем заказчику, до 1 октября 2004 г. Однако 28 октября подрядчик, не завершив отделку фасада, работы прекратил, сославшись на наступившие ночные заморозки. Заказчик обратился к подрядчику с иском о взыскании неустойки в размере 3% от стоимости работ за каждый день просрочки; возмещения убытков, которые он понес в связи с удорожанием работ в зимний период, и компенсации морального вреда. Возражая против иска, подрядчик ссылался на следующие обстоятельства:
a) просрочка в выполнении работ вызвана обстоятельствами, которые от него не зависят, наступлением заморозков;
б) применение одновременно трех форм ответственности (неустойка, убытки и моральный вред) не допускается;
в) в договоре с заказчиком предусмотрено, что подрядчик вправе в любое время отказаться от выполнения работ, а на случай просрочки установлена исключительная неустойка в размере 0.01 % от стоимости работ за каждый день просрочки.
Оцените доводы ответчика.
Ответ
Согласно ч.1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Однако в данном случае подрядчик не уложился в установленный срок и отказался выполнять работ из-за заморозков на 27 день просрочки, поэтому если заморозки наступили раньше и мешали завершить работу в срок подрядчик должен был немедленно сообщить, однако этого не сделал.
Так согласно ...
