Условие:
Муниципальное учреждение (Заказчик) заключило муниципальный контракт с АО «Водопроводстрой» (Подрядчик) на выполнение подрядных работ по строительству водопроводных сетей. Результат работ состоял из трех отдельных этапов.
Факт выполнения двух отдельных этапов работ подтверждается двусторонними актами о приемке выполненных работ. Оплата принятых работ с учетом авансовых платежей была произведена Заказчиком частично.
Просрочка оплаты принятых работ в полном объеме в течение длительного времени не позволила Подрядчику окончить работу в согласованный срок и послужила основанием для расторжения муниципального контракта в установленном порядке. После этого подрядчик обратился с иском в суд о взыскании задолженности и об уплате законной неустойки.
Доказательств невыполнения предъявленных истцом к оплате работ либо некачественного выполнения этих работ ответчиком в материалы дела не представлено.
Вопросы к задаче
1. Определите правовые акты, которыми регулируются отношения по применению мер ответственности к Заказчику по государственному контракту.
2. Какими способами защиты может воспользоваться АО «Водопроводстрой» в связи с нарушением Заказчиком срока оплаты выполненных работ?
Решение:
1. Определите правовые акты, которыми регулируются отношения по применению мер ответственности к Заказчику по государственному контракту.
Согласно ч. 4 ст. 44 ФЗ № 44, В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
44-ФЗ предусматривает ответственность за нарушения заказчика в виде пени за просрочку выполнения обя...